Ausschreibung: Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen - DE-Frankfurt am Main Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen Installation von Brandmeldeanlagen Installation von Einbruchmeldeanlagen Installation von Fernmeldeanlagen Stromversorgungsanlagen Dokument Nr...: 31954-2022 (ID: 2022012109063168744) Veröffentlicht: 21.01.2022 * DE-Frankfurt am Main: Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen 2022/S 15/2022 31954 Bekanntmachung einer Änderung Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/25/EU Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16) Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13 Ort: Frankfurt Main NUTS-Code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt Postleitzahl: 60327 Land: Deutschland Kontaktstelle(n): Kreuzmann, Gabriele E-Mail: [7]steven.raukopf@deutschebahn.com Telefon: +49 3029756705 Fax: +49 3029755740 Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [8]http://www.deutschebahn.com/bieterportal Abschnitt II: Gegenstand II.1)Umfang der Beschaffung II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: Stellwerkszentralisierung Bf. Elsterwerda-Biehla, ESTW-A Elsterwerda-Biehla Referenznummer der Bekanntmachung: 20FEI44392 II.1.2)CPV-Code Hauptteil 45231000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen II.1.3)Art des Auftrags Bauauftrag II.2)Beschreibung II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45312100 Installation von Brandmeldeanlagen 45312200 Installation von Einbruchmeldeanlagen 45314000 Installation von Fernmeldeanlagen 45315300 Stromversorgungsanlagen II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: DE407 Elbe-Elster II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags: Bauleistungen, Anpassung OLA, Rückbau Speiseleitungj II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession Beginn: 10/06/2020 Ende: 01/12/2024 II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein Abschnitt IV: Verfahren IV.2)Verwaltungsangaben IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag Bekanntmachungsnummer im ABl.: [9]2020/S 129-317550 Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe Auftrags-Nr.: 20FEI44392 Los-Nr.: 1 Bezeichnung des Auftrags: Bauleistungen V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe: 29/06/2020 V.2.2)Angaben zu den Angeboten Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs Offizielle Bezeichnung: BUG Verkehrsbau AG Postanschrift: Landsberger Straße 265 Ort: Berlin NUTS-Code: DE30 Berlin Postleitzahl: 12623 Land: Deutschland E-Mail: [10]info@bug-se.de Telefon: +40 308187000 Fax: +49 30818700190 Internet-Adresse: [11]www.bug-se.de Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.) Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.3)Zusätzliche Angaben: VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes Postanschrift: Villemomblerstr. 76 Ort: Bonn Postleitzahl: 53123 Land: Deutschland VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden. VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 17/01/2022 Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen VII.1.1)CPV-Code Hauptteil 45231000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45312100 Installation von Brandmeldeanlagen 45312200 Installation von Einbruchmeldeanlagen 45314000 Installation von Fernmeldeanlagen 45315300 Stromversorgungsanlagen VII.1.3)Erfüllungsort NUTS-Code: DE407 Elbe-Elster Hauptort der Ausführung: Elsterwerda VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung: Bauleistungen, Anpassung OLA, Rückbau Speiseleitungj VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession Beginn: 10/06/2020 Ende: 01/12/2024 VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.) VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs Offizielle Bezeichnung: BUG Verkehrsbau AG Ort: Berlin NUTS-Code: DE3 Berlin Land: Deutschland Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein VII.2)Angaben zu den Änderungen VII.2.1)Beschreibung der Änderungen Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen): MKA 51 Abschaltung Mastschalter 28, 528 Durch die DB Energie im Bereich Südost gibt es die regional besondere Vorgabe, dass die Oberleitung abgeschaltet und zusätzlich festgelegt und eingebolzt werden muss, wenn die Schaltgruppen länger als 24h ausgeschaltet sind. Diese Leistung war im LV nicht berücksichtigt und ist zwingend erforderlich. MKA 65 Ringerder EWHA Nach Abschluss des Planpakets EA-01 für die elektrische Weichenheizungsanlage sind Änderungen durch die Vielzahl an Erdungsanlagen entstanden, durch welche diese zu einem Ringerder zusammengefasst wurden. Hierzu musste das ergänzende Planpaket EA-01a erstellt werden. MKA 69 Technologiewechsel Verwaltungsgebäude Hoyerswerda Ergänzend zu der Anordnung von Leistungen Nummer 13, in welcher der elektrische Umbau des Verwaltungsgebäudes behandelt wird, wurde nach Rücksprache mit den Anlagennutzern und Anlagenverantwortlichen ein Technologiewechsel genehmigt. Dieser vermindert Bauverzug und -behinderungen. Es wurde genehmigt, dass die Kabelwege im Dachboden verlegt werden dürfen und nicht im Flur/Fluchtweg verlegt werden müssen. Hierfür sind zusätzliche Planungsleistungen notwendig. VII.2.2)Gründe für die Änderung Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU) Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird: Der AN ist mit der gesamthaften Ausführung beauftragt. Aufgrund der Komplexität und ineinandergreifenden Bauleistungen ist eine separate Ausschreibung der Leistung technisch nicht möglich. Die Leistungen können sowohl aus technischen, als auch aus wirtschaftlichen Gründen nur durch den AN vorgenommen werden. Aus Kapazitätsgründen und zur termingerechten Fertigstellung in der erforderlichen Qualität ist die Bausausführung zwingend durch das ausführende Unternehmen gemäß dessen Bauablauf vorzunehmen. Bei der Beauftragung Dritter sind zudem erhebliche Verzögerungen durch ein erneutes Vergabeverfahren unvermeidbar. VII.2.3)Preiserhöhung References 7. mailto:steven.raukopf@deutschebahn.com?subject=TED 8. http://www.deutschebahn.com/bieterportal 9. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:317550-2020:TEXT:DE:HTML 10. mailto:info@bug-se.de?subject=TED 11. http://www.bug-se.de/ -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de